编号：_____________
     
     
     
     
    劳务分包合同
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    甲  方：________________________________________________              
     
    乙  方：___________________________
     
    签订日期：_______年______月______日
     
     
     
     
     
    甲方： 
    乙方： 
     
    依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
     
    1 、工程概况
    工程名称 ：_____________________________________________
    工程地点 ：_____________________________________________
    分包性质 ：______________________________________________________
    施工范围内容、价格：                                                                 
                                                                                      
                                                                                            
     
    2 、分包工作期限
    开始工作日期： _________年_________月 _________ 日；结束工作日期 ： _________年_________月 _________ 日；总日历工作天数为_________天
     
    3 、质量安全标准
    3.1  工程质量 ： 按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》（__________________）和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（__________________） , 本工作必达到质量评定_________等级。安全按国家现行规定《建筑施工安全检查标准》（__________________）。
    3.2  质量保修：详见工程质量保修书，保修时间_________年。
     
    4 、分包合同
    4.1 总包合同同样适用于劳务分包。
    4.2 分包应全面了解总包的各项规定 ( 有关承包工程的价格细节除外 ) 。
     
    5 、图纸
    5.1 工程承包人应在劳务分包工作开工_________天前 , 向劳务分包人提供与本合同工作有关的标准图_________套。
     
    6 、项目经理
    6.1 分包委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为       。项目负责人必须参加每周由监理或总包主持的例会，未按时参加会议的处以_________元/每次罚款。
     
    7 、总包义务
                  7.1 、组建与工程相适应的项目管理班子 , 全面履行总 ( 分 ) 包合同 , 组织实施施工管理的各项工作 。
    7.2 (l)向分包交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地。
    (2)向分包提供各层水、电。 
    (3)向分包责任人进行技术交底。
    7.3 、统筹安排、协调解决分包的生产、工作用水、用电及施工场地 ；
    7.4 、按时提供图纸,及时交付所供材料、设备,安全设施保证施工需要；
    7.5 、按本合同约定,向分包支付工程款；
    7.6 、负责与甲方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系；
    7.7 、负责统一购买工程人身意外保险，每人最高保额不底于_________万；保费由分包支付，在工程结算时按人数比例扣除。
     
    8 、分包义务
    8.1  对本合同范围内的工程质量分包向总包负责,织织具有相应资格证书的熟练工人投入工作 ；未经总包允许不得擅自与甲方、监理及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
    8.2  分包根据施工组织设计总进度计划的要求,向总包上报本标段进度计划，每月_________前提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按总包要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划 , 经总包批准后严格实施 ；
    8.3  严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工； 承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
    8.4  自觉接受总包及有关部门的管理、监督和检查；接受总包随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
    8.5 按总包统一规划堆放材料、机具，按总包标准化工地要求设置标牌 ，搞好施工区域的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
    8.6  保证属下人工工资的发放，不因拖欠人工工资给总包造成矛盾；因拖欠工资造成恶劣影响的，总包视情而定对分包人进行__________________元的处罚，直至解除其分包资格，无补偿清退；
    8.7  每月_________前按时向总包提交当月完成量报表，配合总包完成本标段内的技术资料，配合总包办理交工验收；
    8.8  做好施工场地内己完工程部分的成品保护工作，因分包责任发生损坏，分包自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
    8.9  妥善保管、合理使用总包提供的其他设施；
    8.10  分包自行提供使用的机具、设备 , 性能应满足施工的要求，及时运入场地 , 安装调试完毕 , 运行良好。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场 ,保证工期需要。
    8.11  分包有义务配合在分包施工区域内施工的其他专业施工。
    8.12  分包因自身原因延期交工的 , 每延误一日 , 应向工程承包人支付_________元的违约金 。
    8.13  分包自有机械设备损坏及停工损失 , 由分包自行承担；
    8.14  分包单位支付相应人数的保险费。
     
    9 、材料、设备供应
    9.1 分包应在接到图纸后 壹天内 , 向总包提交阶段材料、设备、构配件供应计划（见附表1  物资需用计划表）；经确认后 , 总包按供应计划要求数量和供应时间等组织货源并及时交付；分包负责由材料堆放场地至施工作业面的装卸、搬运 , 分包必须及时进行 , 费用包含在合同造价内。如质量、品种、规格、型号不符合要求 , 分包应在验收时提出，总包负责处理。
    9.2 分包应妥善保管、合理使用总包供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏， 分包应赔偿 , 并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
     
    10 、分包价格
    10.1 本工程的分包价格采用下列方式计算：
    （1）固定分包单价 (含管理费 )+设计变更；施工过程中不计算工时和工程量。
    （2）如遇特殊原因确实需要确认的必须经所管标段工程师和现场经理签字认可，并加盖项目专用章。
     
    11 、分包工程款的支付
    11.l（1）合同生效即开始按_________天为一个阶段支付生活费，每人每_________天按_________元执行；
    （2）进度款支付：每月_________前上报完成量，经总包审核确认计算价值双方认可后，_________日内按确认工程量支付上月申报工程量对应工程款的_________ ，当工程款累计付至总价款的   _________时暂停支付，工程竣工验收后1个月总包同分包进行结算，结算金额确定后支付至结算款的 _____  ，余款为工程质量保修金，在质量保修期满后支付给分包。
     
    12 、施工变更
                  12.l  施工中如发生对原工作内容进行变更 , 总包项目经理部( 项目经理签发)提前以书面形式向分包发出变更通知（或工作联系单）, 并提供变更的相应图纸和说明；及时改变有关的施工时间和顺序 。
    12.2  _________日内提交因变更导致劳务报酬的增加，相应需增加的工期；因变更减少工程量 , 劳务报酬应相应减少 ,工期相应调整。
                  12.3 分包不得对原工程设计进行变更。因分包擅自变更设计发生的费用和由此导致总包的直接损失 , 由分包承担 , 延误的工期不予顺延。
                  12.4 因分包自身原因导致的工程变更 ,分包无权要求迫加劳务报酬。
     
                  13 、施工验收
    13.1 分包应确保所完成施工的质量 , 应符合本合同约定的质量标准。分包施工完毕 , 应向总包提交完工报告 。验收不合格的分包应及时整改直至整改合格 , 因整改发生的一切费用由分包承担。总包与分包间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包施工质量不合格时, 分包应负责无偿修复 , 不延长工期 , 并承担由此导致的工程承包人的相关损失。
    13.2 全部工程竣工经总包验收合格 ,及进入质量保修期，分包施工范围内工程质量保修责任由分包承担。
     
    14 、争议
                  14.l总包和分包在履行合同时发生争议 , 可以自行和解或要求有关主管部门调解 , 任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的 , 双方约定采用下列第 _________种方式解决争议 ；
    (l) 双方达成仲裁协议 , 向_________ 仲裁委员会申请仲裁 ；
    (2) 向所管辖权的人民法院起诉。
    14.2 发生争议后 , 除非出现下列情况 , 双方都应继续履行合同 , 保持工作连续 , 保护好已完工作成果 ：
    (l) 单方违约导致合同确己无法履行 , 双方协议终止合同 ；
    (2) 调解要求停止合同工作 , 且为双方接受 ；
    (3) 仲裁机构要求停止合同工作 ；
    (4) 法院要求停止合同工作。
     
    15 、禁止转包或再分包
    15.l 分包不得将本合同项下的作业转包或再分包给他人。否则 , 分包将依法承担责任。
     
    16 、不可抗力
    16.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
     
    17 、合同解除
    17.1 如因不可抗力致使本合同无法履行 ,或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建 , 致使合同无法履行的 , 总包和分包可以解除合同。
    17.2 合同解除后 , 分包应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作 , 按总包要求撤出施工场地。总包应为分包撤出提供必要条件。
     
    18 、合同终止
    18.1 双方履行完合同全部义务 ,分包工程款支付完毕 ,分包向总包交付劳务作业成果 , 并经总包验收合格后 , 本合同即告终止。
     
                  19 、合同份数
    19.1 本合同一式_________份 , 由总包和分包各执正副本一份，具有同等效力 。
     
    20、合同生效  
    合同订立时间：       年      月       日
    合同订立地点：                         
         
    总  包：（公章）                                分  包：（公章）                                                                                          
    代